最新施工合同范本免费下载
乙方:______________________________
甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:
一、工程造价
1、土建工程造价按_______________类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方土建工程结算造价。
2、安装工程造价按_______________类工程取费,总价下浮_______________%后为甲乙双方安装工程结算造价。
3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前_______________个月至_______________年_______________月_______________日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。
4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____________万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负____________万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。
5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。
6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价____________%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。
7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部____________设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。
8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。
二、甲供工程材料、设备和甲分包工程
1、甲供材料有:钢筋、商品砼。
2、甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。
3、甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。
三、工程款支付
1、在____________年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出____________及甲方领到项目预售许可证后____________日内,甲方应向乙方支付足____________万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在____________个月内审核完毕,并在其后____________个月内按月平均分____________批付清工程结算尾款。
2、____________年以后施工的桩基工程结算事宜:桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后____________日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在____________个月内平均分____________次付清工程尾款(即每次支付____________分之一审定结算款)。
3、地下室工程完工出±____________后____________日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在____________日内审核完,并支付结算款的____________%,其余的____________%在扣除结算总价____________%的工程保修金后在主体封顶后____________日内支付。
4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成____________层支付____________%工程款,砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分____________段,每次支付____________%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成____________层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付____________%工程款。前述每一阶段施工进度完成后,由乙方将形象进度报表交甲方,甲方在____________日内按合同约定要求审核完毕,审核完毕经乙方确认无异议后____________日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。
5、工程竣工验收完后____________日内按工程合同暂定造价付至____________%,在工程结算审定后____________日内平均分____________期支付完工程结算余款(扣除____________%保修款)。当结算时间超过____________个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起____________天内甲方付至工程总价的____________%。
四、施工许可证及其他各项手续
本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方提供有关手续后____________日内办妥交给甲方。
五、本协议未尽事宜
本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。
本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补充协议有相异之处,以本协议为准。
本补充协议经甲、乙双方签字盖章及____________项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。
甲方(签章):____________________________乙方(签章):_______________________________
联系电话:______________________________联系电话:_________________________________
________________年__________月__________日________________年__________月__________日
最新施工合同范本免费下载篇2
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议:
一、工程概况
1、中华路北段西侧,郑州华鑫驾驶员培训学校内混凝土路面工程。
2、混凝土路面使用标准C20商砼,成品厚10CM±2cm。
二、工程造价
混凝土地面包工包料单价¥37元/㎡,水电费用施工方自理,总价以实际完成工程量,据实结算。
三、工程款拨付
混凝土地面完工后甲方向乙方支付合同总价款的%,经竣工验收合格后支付总价款的%,剩余%作为保证金,待质保期满一年后支付,保修期出现的任何质量问题,施工方应及时免费维修,如施工方2天内维修不到位,甲方有权另行安排其他人员进行维修,由此发生的费用由乙方承担。
四、施工技术及质量
1、执行相关技术标准、规范以及甲方要求的标准和双方合同为依据。
2、地面施工工艺:
①地面施工前平整、找平;
②水泥、沙土掺合,地面压实;
③混凝土地面洒水养护至达到使用条件;④混凝土地面切缝处理。
3、质量标准:合格
五、工期
总工期:天,合同签订日内施工方应安排开工,如因不可抗力原因不能按时开工,工期顺延。
六、安全文明施工
1.乙方应按甲方管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2.乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工,杜绝安全事故发生。若出现安全事故,乙方承担全部损失和责任。
七、双方责任
甲方
1、甲方向乙方进行技术交底,配合乙方进行施工。
2、有权对乙方不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
3、甲方负责人对施工质量、进度进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
乙方
1、负责工程施工期间安全工作,做好现场人员、设备、材料的管理工作。
2、实施安全防护措施,承担施工期间造成事故的责任和因此发生的.费用。
八、违约责任
甲方违约
因不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
乙方违约
1.未按本合同工期竣工,每延误一天,乙方按元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方造成的全部损失。
2.工程质量未达到合同约定的标准,乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施以达到合同质量标准,所产生的一切费用均由乙方自行负责,并向甲方赔偿项目总造价5%的违约金。
九、其他
1、施工完毕后,验收未达到合同要求标准,甲方不予支付剩余的工程款,直到验收合格后,甲方无息支付。
2、本合同一式贰份,具有同等法律效力,经双方代表签字盖章后生效。本合同未约定事宜,双方协商或另签补充协议解决。
3、本合同经甲乙双方签字后生效。
甲方:乙方:
代表人签字:代表人签字:
年月日
最新施工合同范本免费下载篇3
发包方:_________________________(以下简称甲方)
法定代表人:_____________________
注册地址:_______________________
联系方式:_______________________
承包方:_________________________(以下简称乙方)
法定代表人:_____________________
注册地址:_______________________
联系方式:_______________________
施工队负责人:___________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在双方平等协商的基础上,为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务,顺利完成本工程项目,双方签订了本工程合同。
第一条工程概况
1、工程名称:________________________
2、工程地点:________________________
3、资金来源:________________________
第二条承包方式
1、承包工程面积约______平米,承包方式为包工不包料。
2、甲方负责交纳税金及各项管理费用,并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料,包括现场内安全用电、临时用水等。
3、乙方提供人工及技术,并包括施工工具、机械设备等辅助用具。
第三条工程内容
1、图纸范围内的土建、室内外简装修、安装项目及室外围墙等,为该工程施工及施工现场内发生的一切用工(包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等项目)。
2、以上分包工程、乙方不计取任何费用。
第四条承包费
按图纸建筑面积计算,单价______元/㎡,工程竣工结算以实际施工建筑面积计算承包费。
第五条工期
1、合同工期自________年______月______日至________年______月______日,共计______天。
2、乙方必须依照甲方指定工期为准,严格服从甲方指挥,按照甲方指定的工期任务按时完成。
第六条双方义务
(一)乙方义务
1、乙方在认真履行本合同约定的前提下,必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、相互配合、相互支持、相互信任,局部利益服从全局利益,一切从大局出发,保证甲方工程的正常实施。
2、在现场浇注砼施工时,技术人员必须坚守现场,发现缺一次,罚款____元(如须上厕所、吃饭等,应与旁站监理协商,两人可轮换,但必须保持一人在场)。
3、乙方必须按时参加甲方和总监理工程师组织的有关工程会议。按照施工图纸、设计总说明、图纸交底、图纸会审纪要、设计修改或变更,通知和现行《施工技术验收规范》做好自检、互检、交接检查工作,并按监理规范程序规定报验审签。
4、做好施工管理、维护现场整洁、道路畅通,做到活完场清,按照《______省建设工程安全文明施工管理办法》的要求管理现场,对施工现场物料堆放混乱、道路不通、无组织排水、现场清理不及时者,提出警告并赔付甲方违约金____元/次。
5、乙方应按_______有关文明施工规定,做好文明施工工作。
6、施工过程中如发现施工队某一班组工程质量不符合规范要求或工程进度缓慢,甲方有权责令乙方更换施工班组。乙方接到通知后必须在三天内更换。
(二)甲方义务:
1、技术交底,各种原材料的检验,资料整理,每层楼主体控制线的放样。
2、解决周边临界关系,负责与各职能部门协调事宜。
3、甲方所进材料的管理。
第七条工程质量
1、工程质量的评定以国家质量检验评定标准为依据,以____________市标准规范为准。
2、若因乙方原因造成质量不合格,乙方应无条件返修至合格,并负责赔偿因此给甲方造成的损失。
3、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,由乙方自行承担。
第八条付款方式
1、双方约定以银行转账方式支付工程款,银行账户信息由乙方提供:
开户银行:________________________________
银行账号:________________________________
2、每次工程款支付均必须经甲方项目技术负责人和项目经理签证报总经理认可后支付(工程质量、工期必须满足合同约定的标准),如乙方施工质量不合格或工期不符合合同约定,甲方有权拒付工程款,并按照国家有关规定,本合同约定追究乙方有关责任。
3、自签字之日起支付乙方工程款最长不超过10天(公休日除外)。
第九条安全文明施工
1、乙方应按______市〈建筑工程文明施工管理办法〉和建设部〈建筑安全施工检查标准〉等有关规定,必须达到安全文明施工标准。
2、乙方应采取严格、科学的安全防护措施,确保施工者安全和第三者安全,承担因自身安全措施不力造成的全部损失。施工中所发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担,甲方概不负责任。
3、乙方施工中脚手架及护栏要按国家规范要求搭设,施工应符合国家安全规范要求。如乙方违反安全施工规定,甲方有权要求乙方停工,并视违规情节严重程度赔偿甲_______元违约金。
第十条合同解除
乙方具有下列情形之一的,甲方可以单方面解除合同:
1、明确表示或以自己的行为表示不履行合同主要义务的;
2、合同约定的期限内没有完工,从甲方催告之日起五天内仍未完工的;
3、已经完成的工程质量不合格,并拒绝修复的;
4、未经甲方同意将工程转包或分包的。
第十一条合同效力顺序
1、如施工文件有不清楚或自相矛盾之处,以签署日期在后的有关文件、协议、电子邮件等书面文字为准。
2、本合同约定未尽事宜,参照国家有关法律、法规执行。
第十二条工伤保险
1、甲方负责为员工办理工伤保险。
2、一切伤亡事故均有保险公司负责处理,超出保险规定不予报销部分,有乙方负责。
第十三条保修
1、自工程竣工验收合格符合合同要求和工程资料全部移交之日起开始计算保修期,保修期为_____年。
2、保修期内由乙方保修并承担一切费用,非人为和机械及外界因素除外。
第十四条违约责任
甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。
第十五条其他
1、本合同项下未尽事宜,甲、乙双方可签订补充协议,补充协议以书面形式为准。
2、合同履行过程中发生争议的,应协商解决,协商不成的,申请劳动部门仲裁。
3、本合同一式____份,甲方____份,乙方___份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
发包方(盖章):_______________承包方(盖章):__________________
法定代理人(签字):____________法定代理人(签字):____________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
最新施工合同范本免费下载篇4
委建方:_________________(以下简称“甲方”)
身份证号:_________________
住址:_________________
承建方:_________________(以下简称“乙方”)
身份证号:_________________
住址:_________________
第一条:建民房概况
1、本合同建房位置为:_________________。
2、房屋类型:_________________共两栋,东侧为框架结构五层楼房,西侧为砖混结构三层楼房。附房屋设计图。
3、房屋面积(允许实际误差±%):东侧房屋总面积为______________平方米。西侧房屋总面积______________平方米。
第二条:承包方式:包清工,乙方包工包料(包括但不限于:房屋主体材料及外墙保温、防水、外墙大理石、瓷砖、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、屋内暗线敷设等材料,以及施工期间的钉子、铁丝、切割片、小线等消耗品),以上材料由乙方严格按照施工图纸规格、型号购买材料,并达到国家建筑材料验收标准。但是甲方负责购买东西楼层屋内的地板砖,施工仍归乙方。
第三条:工程款及支付方式
1、本合同为固定工价,根据房屋面积按每平方____________元计算,工程总价款为______元。
2、进场后乙方先进行东侧5层房屋施工,进场甲方支付乙方____________元。东侧第一层施工完毕甲方再支付乙方____________元;待第三层施工完毕甲方支付乙方____________元;待第五层施工完毕甲方支付乙方____________元。东侧施工完毕进行西侧房屋施工,待第一层施工完毕甲方支付
乙方元;待第三层施工完毕甲方支付乙方____________元。以上施工为主体工程,待东西侧房屋主体工程施工完毕后由乙方进行东西房屋的配套工程,施工完毕后,甲方支付乙方____________元,剩余工程款自工程验收合格_____日后甲方一次性支付乙方。
第四条:工期个月,自_______年_______月_______日至______年______月______日。
第五条:工程质量
1、房屋主体以及内外粉刷严格按照施工图纸施工。房屋建筑施工过程中,甲方随时监督施工质量,如存在施工质量问题,甲方应及时提出,乙方应进行返工,相关损失概由乙方承担。
2、若因建筑材料问题导致工程质量瑕疵的,均有乙方负责,进行返修或返工,相关损失和费用(包括由此新产生的工程款)概由乙方承担。由此导致的工期延误均有乙方承担。
第六条:安全责任
甲乙双方应积极配合,保证施工现场安全,防止事故和意外发生。施工期间乙方人员出现伤亡事故以及施工造成第三人损害的均由乙方负责。
第七条:违约责任
1、因乙方责任导致工期拖延,房屋未能及时验收的,每迟延一日滞纳金为元。
2、非因乙方责任导致工期拖延的,拖延部分双方互不追究,工期相应顺延。
第八条:其他约定
1、工程施工过程中,甲方中途提出工程变更的,应由甲乙双方协商一致后进行,工期相应顺延。
2、本工程保修期为2年,保修期内发现或发生问题,乙方应负责维修。
第九条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字生效。对本合同的未尽事宜双方可以达成补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
最新施工合同范本免费下载篇5
签订日期:________年________月________日 编 号:______________________________
承租方:(以下简称乙方)________________________________________________________
出租方:(以下简称甲方)________________________________________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、租赁设备概况
二、设备使用地点及工程项目:
本租赁设备仅限于在_____________________________,用于________________________工程。
三、租赁设备的所有权和使用权:
1、甲方拥有对租赁设备的所有权。
2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为该设备配备操作手______人,由____方负责工资,工资每人每月__________元。
五、租赁期限及租金结算方式:
1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合一个台班),每月累计不得超过____小时,确因工作所需超出_____小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。
设备的租赁费按月结算____________元/月/台,_________元/天/台,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。
3、经甲乙双方协商,甲方收取乙方设备预付租金______________元,作为履行本合同的保证。
4、乙方向甲方交纳租金及保证金后,办理提货手续,自租日期,每30天向甲方交付一次租金,租赁期满,扣除应付设备赔偿金后,甲方应将保证金余额退还乙方。
六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用:
1、设备的进场费由_______方负担,退场费由______方负担,乙方应在设备退场前七天通知甲方。
2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。
3、在租赁过程中,乙方承担设备易损件(如刀头、刀库等)的所有更换费用。
4、设备在租赁期间内由乙方使用,乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修和配料费用在________元以下的由乙方负担,维修费用在_______元以上的由甲方负担,所付费用以甲方机手签字为准,由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。
5、在工作过程中,乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,设备因故障造成每月累计停工三天(维修时累计十二小时折合一天)以上的部分乙方应扣除甲方相应天数的租赁费,如因乙方原因造成设备故障及零部件损坏,费用由乙方全部负担。
6、在租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。
七、甲方的义务:
1、为乙方提供性能良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应按设备操作规程施工,在正常施工条件下,甲方机手不得拒绝乙方要求的连续施工。
4、甲方机手应严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表,每月底将此表交乙方单位签字盖章,并以此表计算租金。
八、乙方的基本责任:
1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全,如因乙方原因造成设备的损坏、丢失,其损失由乙方赔偿。
2、乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。
3、在设备租赁期间乙方应承担非甲方原因而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失(如甲方设备被第三方扣押等)。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。
九、违约责任:
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。
3、若乙方未按合同规定支付租金或超期使用,甲方有权终止合同调回所租设备或停机,每超一天乙方应向甲方支付租金并加收月租金的_____%的罚款,停机期间乙方应照常支付租金。
十、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
十一、未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式______份,甲乙双方各执_____份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新施工合同范本免费下载篇6
建设单位(甲方):
审查机构(乙方):
甲方委托乙方承担 工程的施工图设计文件审查工作,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列法规和文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。
1.3国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章。
1.4建设工程批准文件。
第二条 本合同涉及项目的情况:
2.1工程名称:
2.2设计单位资质等级
2.3勘察单位: 资质等级
2.4项目概况:
2.5工程造价: ;
2.6初设(方案)批准时间:
第三条 乙方对甲方提交的施工图进行以下内容的审查:
3.1: 建筑 结构 给排水 电气 道路
3.2是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计;
3.3地基处理及结构设计的安全性、合理性;
3.4是否达到规定的设计深度要求;
3.5是否按照建设工程标准强制性条文进行设计;
3.6建筑面积计算结果是否符合有关规定。
第四条 审查机构应在本合同签订后的 十五 个工作日内向建设单位提交由审查人员签字、审查机构盖章的施工图设计文件审查记录,在与设计单位沟通、由设计单位修改设计合格后,出具《深圳市建筑工程施工图设计文件审查报告》(一式肆份),并在两套经过修改合格的图纸上加盖“工程设计施工图审查专用章”的施工图文件。
第五条 本合同收费及付款方式
本合同依据深圳市物价局深价管函[20__]6号《关于我市建筑工程施工图技术审查中介服务收费问题的复函》的规定及深圳市规划局市政工程设计审查收费的补充规定,双方商定本次审查收费按工程造价的4‰计取,总计审查收费为 元人民币(¥ 元)。双方约定采取以下付款办法中的第 (二) 种:
(一) 建设单位应在本合同签订后的 个工作日内向审查机构付清所有审查费用。
(二) 建设单位在合同签订后 个工作日内,向审查机构支付合同审查总费用的____%作为预付款,共计 元;审查机构完成所有的施工图审查,并在提供完整的施工图审查记录单后,建设单位应在三天内付清本合同约定的全部审查费用。
第六条 建设单位或设计单位对审查机构做出的审查报告如有重大分歧时,首先应由建设单位或设计单位与审查机构协商解决,协商不成时可由建设单位或者设计单位向深圳市规划局提出复查申请,由深圳市规划局组织专家论证并做出复查结论。建设单位或设计单位对于复查结论仍有分歧时可通过仲裁或法律途径解决争端。
第七条 双方责任
7.1建设单位责任
7.1.1建设单位应对向审查机构提交的施工图纸、文件以及相关资料的真实性负责。对于因建设单位提交错误的施工图纸、文件以及相关资料造成的损失,审查机构不负任何责任。
7.1.2建设单位变更委托项目或对提交的资料作较大修改,以致审查机构需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)外,建设单位应按照审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费用。
7.2审查机构责任:
7.2.1审查机构对审查的图纸质量负相应的审查责任,但不代替设计单位应承担的设计质量责任。
7.2.2审查机构应保护建设单位(或设计单位)的知识产权,不得向第三人泄露、转让建设单位提交的设计图纸、文件以及相关资料等,如发生以上情况并给建设单位(或设计单位)造成经济损失,建设单位(或设计单位)有权向审查机构索赔。
第八条 违约责任
8.1在合同履行期间,建设单位要求终止或解除合同,审查机构向建设单位退还审查总费用的80%;已经开始审查工作的,根据实际已经审查工作量占全部审查工作量的百分比收取审查费用。
8.2建设单位应在本合同规定的期限内交付审查费用,对于建设单位未按时交纳审查费用的审查项目,审查单位有权停止审查工作,待建设单位交纳相关费用后再行审查,审查时间顺延。
8.3由于审查机构原因,延误了按本合同规定的审查报告交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费用的1‰。
8.4合同生效后,审查机构要求终止或解除合同,审查机构应向建设单位支付本合同规定的审查费用的20%作为赔偿,且返还甲方已支付的所有费用。
8.5任何情况下,审查机构的赔偿金额不超过其所收取的审查费合同金额。
第九条 本合同争议解决方式由当事人在合同约定从下列两种方式中选择 (一) 种;
(一)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交 中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会 仲裁;
(二)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,
依法向人民法院诉讼。
第十条 其他事项
10.1本合同一式四份,建设单位执二份,审查机构留二份。
10.2本合同经双方签章后生效。
10.3本合同生效后,审查机构按规定向深圳市规划局或其指定机构备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
10.4本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
建设单位名称: 审查机构名称:
(盖章) (盖章)
年月日:
最新施工合同范本免费下载篇7
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据__电网公司批复的__供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容:
2、工程安装费 万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式:
5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%
5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、__电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《__省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《__省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。
10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜,双方另行协商。
23、附则:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新施工合同范本免费下载篇8
甲方(单位)乙方(劳动者)姓名:
名称:联系电话:
注册地址:
在珠办公地址:联系人:
联系电话:
根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家有关规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,订立本劳动合同。
一.劳动合同的类别、期限和试用期
1.固定期限,自_____年____月____日起,至_____年____月____日止;试用期:自_____年____月____日起,至_____年____月____日止。
2.完成一定工作任务,自_____年____月____日起至合同约定的工作内容完成后止。
二.工作岗位、地点和时间
1.乙方工作岗位(工种):_________,工作地点:
2.工作内容(可另列清单):
3.甲方依法安排乙方的工作时间,并确保乙方平均每周至少休息1天。
三.劳动报酬和支付方式
1.工资计算方式:
①计时工资:月工资:______元/月或日工资:____元/日。
②计量工资:
③其它方式:
2.甲方每月日前以货币形式将工资直接支付给乙方或通过银行将工资发放至乙方本人的银行账户上,并向乙方提供工资清单。
四.甲方的权利和义务
1.甲方依法制定完善的工作规章制度并明确告知乙方。
2.甲方应按规定为乙方提供劳动防护用品和其他安全生产劳动条件。
3.甲方按规定为乙方进行安全生产、职业技能等方面的培训教育。
4.甲方为乙方缴纳法定的&39;社会保险。
5.甲方对乙方的出勤、工作、违纪等情况做好记录。
五.乙方的权利和义务
1.乙方应遵守安全操作规程,服从甲方管理,按时按量完成工作任务。
2.乙方应当积极参加甲方安排的岗位培训活动,不断提高各方面素质。
3.乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的,有权拒绝工作。
六.劳动合同的解除和终止
1.解除、终止劳动合同应当符合法律、法规的相关规定。
2.解除、终止劳动合同时,甲方应当出具解除、终止劳动合同的证明书,并一次性结清乙方的工资。
七.劳动争议处理
甲乙双方在履行本劳动合同时发生争议的,可先协商解决,也可在规定的时限内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可自收到仲裁裁决书之日起十五日内向当地人民法院提起诉讼。
八.其他约定______________________。
九.其它
1.本合同与国家法律法规及有关规定相违背的内容,依照国家法律法规及有关规定执行。
2.本合同及附件均一式二份,甲乙双方各执一份,并自签订之日起生效。
甲方(盖章):乙方(签字):
法定代表人或者委托代理人签字:
签约日期:年月日
最新施工合同范本免费下载篇9
业主:以下简称甲方
承包人:以下简称乙方
为明确甲、乙双方在施工过程中的`权利与义务,确保工程质量、工期和安全,经甲、乙双方协商一致,特签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条工程地点名称
本工程位于新古河北__中__,两间两屋加屋面、砖混结构居民楼两栋。
第二条工程工期
本合同工期为四个月。从________年____月____日起至________年____月____日止,如遇大雨、天灾等人力不可抗拒力工期顺延。
第三条工程设计与材料
本合同为包工包料工程,甲方设计图纸,并由乙方交一份工程图给甲方,乙方承担包工包料,其中包括砌体、内粉、外粉、外墙搓砂、面墙贴磁砖,乙方付担每间大门折价款壹仟元,甲方负担水电、门窗内部装饰、土地款、土地证、产权证。
第四条工程质量
严格按图纸精心施工,外观造型一定要美观好看,屋面不得有凹凸现象。
第五条工程造价及付款办法
本工程包工包料,按建筑面积550元平方米单价包干,屋面折半,付款方式分三期,
第一期开工前
第二期屋面封顶
第三期竣工。
第六条工程负责人和工伤事故
1.甲方派同志为驻现场负责人。
2.乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,在施工中发现的一切工伤事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。
第七条本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决
第八条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份为凭。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
最新施工合同范本免费下载篇10
出租方(甲方)__________________
承租方(乙方)__________________
为明确甲、乙双方的权利与义务,双方依据《中华人民共和国民法典》、《中国农业科学院京区单位出租房屋规范管理有关问题的规定》、《中国农业科学院京区大院房屋出租管理暂行办法》等相关法律、法规的规定,本着服务科研,方便生活的目的,共同协商,就房屋租赁的有关事宜达成协议如下:
第一条房屋基本情况
第二条房屋权属状况
该房屋权属状况为第______种:
第三条房屋用途
乙方日常工作、经营活动不得影响甲方良好的科研、生活环境,应保证甲方正常的工作、生活秩序,遵守建设总体规划和区域功能布局的要求。
第四条租赁期限
第五条续租
(一)同等条件下乙方享有优先租用权。
(二)乙方应在本合同期满前,向甲方书面提出续租,双方商定后签订新的租赁合同。
若合同期满前两个月时,乙方未作续租表示,则甲方有权在预先通知的情况下带新客户进入乙方所租房间内察看,并另行出租该房间。
第六条租金及保证金
第七条租金支付方式
(一)□年付
付款日期:.每次期满前七日内将下期租金缴付甲方。
(二)□分期付款
首期付款日期:______年______月______日,支付元整。
剩余款项分别于________年________月________日,支付________元整,
________年________月________日,支付________元整,
________年________月________日,支付________元整,
________年________月________日,支付________元整,
________年________月________日,支付________元整,
________年________月________日,支付________元整,
承租人逾期缴付租金的,每日需向甲方支付所欠租金的滞纳金。
第八条其他费用
租赁期内,与该房屋有关各项费用的承担方式为:
(二)乙方不能按期缴付上述费用,需提出书面申请,说明理由和延缓缴纳日期,并取得甲方书面同意,否则甲方将采取必要手段进行催缴。
第九条甲方权利及义务
(一)保证标准用水、用电和取暖。
(二)对房屋的主体结构和框架负有安全责任,负责房屋主体与框架的维修。
(三)甲方因合理事由,在提前通知乙方后(紧急情况除外),有权临时终止使用楼内的任何公共设备、设施,可以进入乙方租用的房间进行有关检查、维修或改建工程(不含土建)
若甲方在检查中发现所出租房屋存在安全隐患,不再具备出租条件的,有权立即终止合同。
第十条乙方权利及义务
(一)与甲方签订租赁协议时,出具能够证明其独立民事主体资格的材料原件,并向甲方备案复印件。
承租期间,乙方营业执照或居民身份证,法定代表人、注册资本等相关事项发生变更的,应在变更后一个月内向甲方备案复印件。
(二)以书面形式向甲方备案主营业务,主营业务变更后一个月内要及时向甲方变更备案。
(四)在经营活动过程中,乙方必须使用国家工商管理部门、民政部门、国家编制机构及其他法定名称登记管理机构登记注册的正式名称,不得擅自冒用中国农业科学院或下属单位名称,侵害中国农业科学院名誉权和知识产权。
中国农业科学院的名称包括中国农业科学院、中国农科院、农科院、中农科、caas、caas以及所有中国农业科学院下属研究所的名称等。
具体行为包括但不限于:
(1)在承租方的公司简介、宣传资料、网站、技术资料、公司地址中出现、使用以上名称。
(2)在名片上印刷以上名称。
(3)在产品包装上印刷以上名称。
(4)在经营过程中,以口头形式或默许使用以上名称。
(5)其他能够误导消费者误以为承租方为中国农业科学院研究所或下属企业行为。
(五)在承租期内,乙方每年年检后一个月内,向甲方提供书面年检合格证明文件,以做备案。
年检未合格者,合同自动终止。
承租期为起租日至年检未合格日。
(六)乙方如对所租房屋进行装修、装饰或添置新物,需将装修、装饰计划和方案报甲方,待甲方书面同意后方可进行,且乙方负责施工过程中的所有相关安全问题。
若乙方擅自对该房屋进行装修、装饰或添置新物的,甲方可以要求乙方恢复原状或者赔偿损失。
乙方添置的新物除可移动的家具和装饰物外,其他一切改建、增建的固定物从安装之日起即为甲方所有。
(七)经甲方同意,乙方利用承租房屋自设灯箱、户外广告牌的安全由乙方负责,如发生安全责任事故全部由乙方承担。
(八)乙方不得利用出租房屋及场地生产、销售假冒伪劣商品;不得从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或传染病病原体等危险物质和其他违法活动;不得在承租房屋内存放武器弹药、易燃易爆等违禁物品;不得从事其他损害出租方权益和广大农民及消费者权益的活动。
(九)乙方须遵守甲方相关管理规章制度及国家有关法律法规,与甲方签订安全防火责任书,对所租赁房屋的防火、防盗负安全责任,因乙方原因造成财产损失和人员伤亡时,乙方负全部责任。
(十)乙方违反上述规定的,应当承担相应法律责任,并赔偿由此给农科院造成的一切损失,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、名称权和名誉权等无形财产损失。
第十一条合同终止
(一)在合同执行期间,乙方如有下列行为之一时,甲方有权终止合同,收回房屋及租赁物,并不负违约和赔偿责任,乙方所付租金及保证金不予退还:
(1)侵犯中国农业科学院及下属单位名称权、名誉权和知识产权。
(2)以签约公司正式名称之外名义经营所租场所。
(3)未经甲方书面同意,擅自将所租房屋全部或部分转租、转借、转让、承包或以其他形式给第三人使用(包括与第三人共同使用)
(4)擅自改变所租房间的用途、房屋主体结构、私搭乱建、室外占地经营等或从事非法经营活动,损害公共利益的。
(5)拖欠租金及其它应缴费用达30天以上的。
(6)违反治安管理规定的。
(7)违反本合同附件二《承诺书》中的承诺的。
第十二条免责条款
因发生地震、飓风、暴雨、市政规划建设及其他不可抗力导致无法正常履行合同的甲、乙双方互不承担责任。
第十三条违约责任
(一)甲乙双方任何一方未能履行本合同规定的条款或者违反国家法律、行政法规的规定,应按本合同及法律、行政法规的规定承担违约责任。
第十四条争议解决
甲、乙双方在本合同履行中发生争议时,应协商解决;若协商不成,任何一方可向本合同标的物所在地法院提起诉讼。
第十六条合同生效
本合同(及附件)一式三份,双方各执一份,甲方上级备案一份,具有同等法律效力。
本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。
第十七条附件
入户前乙方应履行以下程序:
a:提交企业执照复印件b:提交法人身份证复印件
c:提交机构代码证复印件d:签订安全防火协议书
出租方(甲方)__________________承租方(乙方)__________________
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
________年________月________日________年________月_______日
最新施工合同范本免费下载篇11
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
依照相关法律法规、结合本项目的实际情况,本着平等互利的原则,明确双方的职、责、权,经双方共同协商一致,特订如下协议。
一、工程概况:
1、工程名称:小区3#楼外墙漆及腻子粉工程;
2、地点:
二、承包方式:
1、包工、包料(外墙白色专用漆、杭碱封闭漆、外墙专用腻子粉、排刷、滚筒等及所有材料和施工工具)包成品材料运输至上述工程全部内容。
三、承包工程范围:
3#楼楼梯间、空调洞内腻子粉、阳台、天沟、空调板、造型线条等外墙墙漆。
四、承包单价及结算付款方式:
1、按实际施工面积及米数、个数。
楼梯间及百叶窗腻子粉包工包料按x元/平方计算不除空(门窗),天沟底面刮腻子粉包工包料按x元/米计算,空调板包工包料按x元/个计算、35公分以下外墙漆及线条按x元/米计算、40公分以上外墙漆按x元/平方展开面积计算。
2、付款方式
乙方施工材料进入工地施工时材料款及竣工期按进度的x%付工程款,待竣工完成合格,放铁架后修补好结清余下的x%工程款。
五、甲方责任
1、按本合同条款付工程款,验收、结算;
2、负责协调乙方人员与其他工种人员之间的施工工作;
3、根据工程进度要求,甲方有权对乙方施工工人的数量进行控制。
六、乙方责任
1、乙方必须有一定操作技术水平、并自行办妥一切手续及保险,保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定工程顺利进行,乙方不得使用未满18岁的童工人员及女工高空作业,文明施工。
2、该工程完工并移交甲方且该合同未终止前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任。
七、以上条款经双方协商一致,签字盖章生效,工程款付清自动失效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具法律同等效力。
甲方:乙方:
身份证号:身份证号:
联系电话:联系电话:
年月日
最新施工合同范本免费下载篇12
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
依据甲方在本次土地整理项目中所承揽的施工内容,其中六角板工程部分,对照图纸测算,初步汇总价格,经甲、乙双方反复磋商,意见达成一致,甲方原则上同意将本合同段内六角板(按六角板图纸施工)的工程分段分包给乙方施工,为方便管理,互相制约,特订立本合同。
一、承包范围:按照设计图纸本分项工程为包工不包料,施工内容含基础开挖、砌筑、回填(保证水沟畅通)、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的六角板必须满足设计要求,线形顺、直、平,完成后达到设计所需效果,工程数量为经监理及业主验收后合格的数量为结算依据。
二、承包价格及付款方式:六角板元每方,结算依据按实做方数结算。上述单价已综合基础开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔,以及雨季施工抽水、防雨措施等。为保证工程质量,付款方式为业主验收合格后付%,省级验收合格付%,余下部分作为质量保证金,待质保期一年到期后付清。
三、自合同签定之日起,计划工作日为20__年月日至20__年月日完工。逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算处罚。
四、质量要求:施工必须严格按业主的有关技术标准,施工规范及施工设计图纸进行施工,确保工程质量达合格标准。在施工过程中每道工序必须有甲方施工人员及监理到场,施工工序的监理程序及分项验收表格必须现场填写同时得到监理许可。如因质量出现问题而发生的一切损失均由乙方自行解决及返工重做。
五、安全生产:乙方在施工的全过程中,必须把安全生产放在首位,必须做到文明施工、安全生产,在施工场地按规范要求,全方位设立明显的安全标志(包括用电)施工人员和外请小工必须按工作性质的区别穿戴安全帽和安全标志服,杜绝一切安全事故的发生。如发生一切不安全事故,一切责任和经济损失均由乙方负责,甲方概不负责。
六、文明施工:鉴于本项目施工面大,管理分散,无论是甲乙双方,坚持做好文明施工,塑造良好形象,做到工完场清、冰留隐患,并妥善处理好周边关系。
七、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议自签字之日起生效,并具有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
最新施工合同范本免费下载篇13
发包方(甲方):
承包方(乙方):
工程钢筋竖向电渣压力焊焊接分项工程于________年由甲方发包给乙方采用全包工包料方式承包施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协作、分工负责的原则,根据本工程的具体情况,特商定如下条款,以双方共同遵守执行:
一、承包工程内容:
钢筋竖向焊接包括切割、除锈所需材料设备的转运、电渣压力焊焊接的全部工作内容、材料及现场的文明施工工作。
二、承包造价:
单价按焊接接头计算______元每个(该单价包含乙方管理费及各类补贴费用在内)。
三、工程质量:
乙方必须严格按照设计图纸及甲方现场的要求进行施工,确保工程质量达到设计和电渣压力焊质量标准及检验要求。
四、双方责任:
1、甲方责任:
1)提供工人住宿条件,负责申报临时户口(进场的工人必须持有效证件并在进场时将证件交甲方存档报户,否则,因此而产生的一切后果均由乙方自负);
2)负责工地现场的质量、安全、进度、用料及各项规章制度的监督和管理。
2、乙方责任:
1)严格按照施工图、建设单位及甲方的要求施工,遵守执行现行施工规范。尊重、服从甲方管理人员监督和指挥,保证工程质量;
2)严格班组自身的安全教育。每个工人进场时都必须认真学习和执行公司制订的有关规定,提高工人的安全意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故;
3)提倡文明施工,遵守甲方现场的各项管理制度以及宿舍与厨房纪律。不擅自留外来人员在工地食宿,不配女工。搞好班组及个人之间的团结,不吵架、不打架;
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在现场监工,未经经理的同意,不准离开工地。负责组织工人进退场,其进退场费用由乙方承担。乙方必须视甲方的进度安排,随时保证足够的施工力量,否则乙方将承担由此而造成的一切后果;
5)爱护甲方提供的一切机械工具,机械要固定专人并持有效证件操作,避免人为的机械操作。严格履行材物领(借)用手续,工完退回;
6)严格按照甲方规定下料,不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清;
7)乙方必须严格遵守执行以上各项规定,否则,甲方有权逐项予以罚款处理(罚款幅度视情节现场确定,所罚款项在结算中一次扣除)。
五、工期:
根据甲方施工现场的需要或所通知的期限,保证按期或提前完成所有施工任务。
六、付款方法:
甲方按乙方所完成的施工进度支付给______%的工款,焊接工程完工且验收通过后,十天内结算并付清所有工款。
七、其它:
1、由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责。造成终身残废的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性______元封顶。
2、由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查,伤者费用暂由甲方支付。
3、凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。但如乙方资金有缺口,为救伤员可暂借一定数额的资金和运输工具,以抢救伤员急用。
4、伤者费用在______元以内,不管何种原因均由乙方自理。
八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
九、甲方对以上各条款负有解释权。
十、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,具有同等效力并自签订之日起生效,至工程完工验收通过且付清所有工款时,本合同同时失效。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
代表:
代表:
签约时间:
签约时间:
返
最新施工合同范本免费下载篇14
甲方: ( 使用方)
乙方: ( 出租方)
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,结合本工程实际情况;就乙方租赁肆台施工升降机给甲方使用事宜,在互助互利的基础上,经双方协商一致,订立以下合同条款,双方共同遵照执行。
一、工程项目信息
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑高度:
二、租赁设备信息
1
2、规格型号:
3、生产厂家:
4、产权备案号:
5、出厂日期:
6、施工升降机安装位置由甲方定,高度满足甲方施工要求。
三、租赁期限
1、暂定为个月按实际使用天数计算。
2、租期计算方式:从广州市或省级检测部门检测验收合格后交付甲方使用之日起(因甲方资料不齐全而造成无法检测验收在均在安装调试完成一个星期后)开始计算租期,至甲方书面通知乙方整机拆卸完毕之日止租期结柬。甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限,本合同延续,双方继续按本合同约定履行。(注:机械使用中途因甲方原因造成工程停工,租金照算。)
四、机械进场
1、在本合同签定后,乙方按甲方要求的时问进场;约在期内进场。
2、乙方保证进场机械质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明,并经市建委和技术质量监督局检验合格,技术性能良好。
3、乙方迟延进场或不符合要求,甲方有权解除合问。损失由乙方负责。
五、机械月租金、加长附墙增加费、进退场费用及支付方式
(一)机械月租金及支付方式
1、按月计算租金,施工升降机的每台每月租金为元(大 写: 壹万壹仟元 )。此价格为不包税不包含操作司机不包强制保养费(包强制保养费合计月租为11500元/台),司机工资另议。乙方收款后开收款收据,如需发票甲方应另付税款。
2、 施工升降机租金包括如下几点;
(1)、施工升降机维修保养费用(强保费除外);
(2)、施工升降机材料配件及附墙安装费用(加长附墙除外)。
3、施工升降机安装调试完毕交付甲方使用后每2个月支付一次租金(在当月10号前支付2个月租金)。
4、拆机前甲乙双方结清所有款项,否则乙方有权不拆机,租金照计。
(二)加长附墙增加费(1800元每道,货到一次性付款,定做每次不少于10道)包括如下几点;
1、厂方的标准设计费(必须通过技术质量监督局审批);
2、部件的制作生产费(通过技术质量监督局检验合格证书);
3、部件运输费;
4、部件安装费(由乙方安装,完工后由乙方回收)。
(三)进退场费用及支付方式
1、机械进退场费用按每台人民币18000元计算(大写:壹万捌仟元整)此进退场费包括如下几点:
(1)施工升降机进场时的运输费用、安装费用。
(2)施工升降机申报检测及验收等费用。
(3)施工升降机退场时的运输费用、拆卸各项费用。
2、在机械安装时施工现场场内运输要有甲方塔吊配合,如果没有塔吊则甲方请吊车配合乙方安装;而拆除时乙方自理。
3、施工升降机进退场费用先安装一台自乙方设备进场安装时甲方支付每台捌仟元给乙方,余下的经广州市安监站验收合格发放备案证一个星期内甲方一次性付给乙方壹万元整。
六、机械安装准备约定
1、乙方应在订立本合同后即时向甲方提供有关施工升降机安装的现场和技术要求。甲方按照要求,提供安装机械设备现场条件,做好场地、道路、电源等准备工作,以保证满足施工升降机安装要求。所需电源供至施工升降机外笼电源总箱。
2、乙方须按甲方提供的使用要求及场地情况,向甲方提供施工升降机基础的图纸及机械使用说明书。由甲方负责编制方案报给监理工程师审批。
3、施工升降机基础预埋件由乙方提供,并负责技术指导,在基础方案通过审批后,由甲方安装,并且做好基础验收资料,经相关单位签字盖章。
4、楼层呼叫通讯设备由乙方负责安装交付使用,以后维修由甲方负责。
5、施工升降机安装、检验、调试合格后,乙方提供有关资料给甲方负责办理使用登记牌及备案。
七、机械安装、调试、顶升、附墙和验收
1、施工升降机的安装、调试、顶升、附墙由乙方负责。乙方应当按照甲方的要求及时安装、调试、顶升、附墙,确保正常使用。
2、乙方必须委托具有相应拆装资质的企业进行施工升降机安装,安装作业人员持有省级特种作业操作证。同一台设备的安装和预升、附墙必须由同一单位完成。施工升降机安装必须符合国家标准及原厂使用规定。
3、安装、调试完毕后,乙方必须依照有关规定办理验收手续。
4、调试、安装后不能达到验收或施工要求的,甲方有权解除合同。乙方负责相关损失费用。
八、安全生产责任约定
(一) 乙方安全生产责任
1、乙方提供设备的约定
(1)须有起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明,并在建设主管部门办理产权登记等;
(2)明确属国家淘汰或者禁止使用的、超过安全技术标准或者制造厂家的使用年限的、经检验达不到安全技术标准规定的、没有完整安全技术档案的、没有齐全有效的安全保护装置的设备不得出租、使用。
2、乙方应向甲方提供的设备技术档案
技术档案包括:
(1)购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料;
(2)定期检验报告、定期自行检查记录。定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料;
(3)历次安装验收资料;
(4)以上技术档案资料应复印加盖公章后文甲方项目部,并以“一机一档”的方式保管,以备查阅。
3、乙方对机械设备维修与保养规定
(1)设备租赁期问,维修与保养由乙方负责或乙方委托有资质单位进行,保证施工升降机运行中安全保护装置灵敏、可靠;保持良好的适用状态;机械于净整洁达到卫生检查要求标准;机械噪音控制符合环保要求。
(2)乙方应认真实施维修、保养制度,详见《施工升降机维修和保养规章制度》。每月维护保养不得少于2次(维护保养后经甲方机管签字)。
(3)乙方应按照有关规定定期对机械设备管理进行检查,检查记录签字并存档。
(4)当机械发生故障,甲方应立即通知乙方,并积极组织抢修。在早6时至晚22晚时正常使用阶段内,维修时间超过24小时,扣除当月4%台班费。
(5)因机械故障所引发的事故及损害由乙方承担相关责任。
(二)甲方安全生产责任
1、合同签定之后,甲方根据乙方提供施工升降机图纸、数据制作基础。并且做好基础验收资料及隐蔽验收资料,经相关单位签字盖章。
2、装拆期间,配合协调乙方安装、拆卸时现场安全防护工作。
3、进场施工升降机设备及附件、工具的所有权属乙方、未征得乙方同意,甲方不得指派任何人员动用、操作该设备,否则,甲方将承担相关责任。
4设备安装完毕后,甲方应当组织出租、安装、监理等有关部门单位进行验收;未经验收或者验收不合格的不得使用;
5、甲方应当自设备验收合格之日起30 日内,将设备验收资料、设备安全管理制度、特种作业人员名单等,向建设主管部门办理设备使用登记备案。登记标志置于设备的显著位置;
6、根据不同施工阶段、周围环境以及季节气候的变化,对设备采取相应的安全防护措施;
7、制定设备生产安全事故应急救援预案;
8、在设备活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护;甲方保证在使用过程中严禁班组空中丢物,如丢物造成损失由甲方负责赔偿。
9、设置相应的设备管理机构或者配置专职的设备管理人员;
10、制定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查;
11、设备出现故障或者发生异常情况的,立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可重新投入使用;
(三)机械特种作业(操作)人员管理规定
1、施工升降机特种作业人员由甲方负责,甲方应当配备起施工升降机司机。(注:在机械验收前,甲方的施工升降机司机必须到达现场。)
2、施工升降机司机人员应具有特种作业操作证、熟知和遵守设备性能及运载方法,并具备相应的实践操作能力,保证满足甲方施工要求,遵守甲方规章制度,按时上班,不迟到、不早退、司机每天工作8小时,具体每天上班时问由甲方安排,如上班超过8小时,司机有权拒绝不合理要求。若需要加班福利费用另计。
3、乙方应确保甲方作业班次要求,保证在施工升降机司机在国家法定的范围满足施工需要。施工升降机司机应当积极配合施工,甲方需要加班加点,保证随叫随到,优质服务。
4、乙方指派的操作人员,应当接受甲方的工作指令,密切配合甲方工作,不得破坏甲方的工作规章管理制度。在操作过程中严格按照《施工升降机工安全操作规程》进行。(详见附件:施工升降机工安全操作规程)
5、乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度,保证施工安全。甲方提供劳动保护用品。
6、乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险,并对司机进行定期体检。
7、甲方对乙方配备的司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外,甲方不承担责任。
8、乙方提供的操作人员不能满足施工要求,或对甲方施工工作造成不良影响的,甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。
九、禁止行为
1、未经乙方授权;甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。
2、在租赁期间,除非本合同约定,或双方另行商定,乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的,甲方有权解除合同;由此造成的甲方的损失由乙方承担,如果甲方拖欠乙方租金时问过长,乙方有权停止开机。
十、其他事项
1、施工中;如因设计或建设单位导致使用需求改变;须提前一周通知乙方,费用由双方商议。
2、机械设备的附件运至本合同约定的交付地点,并经甲方查验、签收后,机械附件由甲方保管。如在工地丢失;甲方负责赔偿。
乙方机械配件及材料进场后如需要离开工地必须有甲方放行条经甲方保安检查后才能离开,否则造成一切损失甲方概不负责。
3、乙方必须服从配合甲方关于创建广州市文明安全工地过程中的各项要求及接受甲方及上级主管部门的检查,并在限时内整改安全隐患。
4、本合同未尽事宜,双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。双方就施工升降机租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
5、本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效,在机械拆除及付清所有款项后,本合同自然失效。
6、合同争议的解决方式:因本合同的履行发生争议;双方应当协商解决。如协商不成可向广州市人民法院起诉。
7、本合同共八页。本合同一式四份,双方各执两份。
甲方:单位名称(公章) 法人代表: 乙方:单位名称(公章) 法人代表: 合同订立时间:年 月 日
最新施工合同范本免费下载篇15
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约__方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元
二、工程地址:渝西科技工业园区
三、建筑面积:约5000m2
四、建筑结构:砖混结构
五、承包方式:包工包料
六、工程造价:含价有税费300元/m2
七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。
九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十一、施工中的具体要求:
1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签盖章为准。
2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的.有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。
十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。
十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方:
乙方:
____年__月__日
最新施工合同范本免费下载篇16
甲方:____________________
乙方:____________________
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
第一条工程概况
1.工程名称:_________________________;
2.工程地点:_________________________;
第二条承包范围:_____________________。
第三条工程承包方式:_________________。
第四条合同工期
开工日期:_______________________。
竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_______________________。
第五条工程造价、付款方式及价款调整
工程造价:_______________________。
付款方式:_______________________。
价款调整:_______________________。
第六条工程质量及验收标准
1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003年版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-2002.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-2004.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
第七条安全施工
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条质量保修
1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
4.保修金支付方法
4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用_______%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。
第九条双方的权利和义务
1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。
2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的.变更通知单为准。
5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
第十条违约责任、索赔
1.甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2.工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。
3.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。
5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十一条争议的解决
本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条其他约定
1.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签章):_____________________乙方(签章):_____________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
最新施工合同范本免费下载篇17
承租方: (以下简称甲方)与
出租方: (以下简称乙方)
共同签订的机械设备租赁协议。双方本着平等协商,达成下列合同条款。
第一条、 机械设备名称和技术规格要求
1、设备1名称:
2、规格型号:
3、技术要求:
4、需求数量:
5、设备2名称:
6、规格型号:
7、技术要求:
8、需求数量:
第二条、工程名称及租赁地点
1、工程名称:
2、租赁地点:
第三条、租赁时间及计算方法
1、租赁时间:
1.1、设备1 从 年 月 日(设备抵达现场、经甲方验收合格并具备作业条件开始)至 年 月 日(甲方通知乙方停止作业止),共计 日历天;
1.2、设备2 从 年 月 日(设备抵达现场、经甲方验收合格并具备作业条件开始)至 年 月 日(甲方通知乙方停止作业止),共计 日历天;
2、计算方法:(请选择)
2.1、按月计算:每月工作天数不少于 天,每天不少于 小时;
2.2、按台班计算:每台班按8小时计算,每天8-12小时,按1.5个台班计算,超过12小时,按2个台班计算,不另计加班费;在租期内随时听从甲方安排工作,满足进度要求(含甲方赶工期间对租赁机械的工作时间需求)。
2.3、□按小时计算:
2.4、乙方应将设备每天的使用情况报表送甲方现场负责人签字确认,实际租赁时间以甲方现场负责人确认的书面记录为准,如果使用情况未经确认,结算时不予考虑。
第四条、租赁单价及付款方式
1、租赁单价:
1.1、 月租金:
1.2、台班租金:
1.3、小时租金:
1.4、设备进出场费: ;安拆费:
1.5、若租赁期间,因甲方原因停工,机械停滞期间的租赁费按 元/天收取,并按实际停工天数予以结算。
2、租赁单价内容:包括但不仅限于以下内容:
2.1、设备自身的燃料费、维修费、保险费;
2.2、司机及辅助工人工资、奖金、补贴、福利及保险等;
2.3、因甲方赶工而需要乙方为租赁设备配置的司机进行加班时的加班费用;
2.4、租赁税金;
2.5、因乙方原因造成的机械停工费;
2.6、因不可抗力造成的乙方机械设备的损坏维修费;
2.7、因业主原因造成而甲方又未获得赔偿的损失;
2.8、因天气等原因造成的设备闲置费;
2.9、□ 设备进出场费 □ 安拆费
3、付款方式:
3.1、进度款:
按月支付进度款。乙方每月_X日前将上月机械使用情况报表报甲方现场负责人审核签字,甲方按经审核后的报表数量与双方约定的单价在10个工作日(遇国家法定节假日顺延)内支付进度款。乙方应在甲方付款前向甲方提供全额的税务发票,并将向乙方现场操作人员发放工资的记录交甲方备案,否则甲方有权不向乙方支付任何进度款项并不承担任何形式的违约责任。
3.2、结算:租赁期结束后,乙方将整个期间机械使用情况报甲方现场负责 人办理完工证(格式见附件2),凭审核后的结算价交税,甲方收到乙方的完工证和合法的税务发票后在10个工作日(遇国家法定节假日顺延)内支付结算款。
4、支付方式:通过□自取支票、□转帐或□银行X月期承兑汇票(甲方不承担未到期的帖息)方式支付。
第五条、甲方责任
1、保证机械进出场道路的畅通,负责机械设备的基础施工(如果有);
2、若租赁机械规格型号发生变化,应提前通知乙方,重新商定其租金;若需 延长租赁时间,应提前五个工作日通知乙方;
3、按合同约定办理进度款支付及及时办理结算。
4、甲方指定 为现场负责人,负责现场签证,并协调解决施工中遇到的 问题,协调现场各方的关系。
第六条、乙方责任
1、乙方必须保证机械设备状况良好、完整及安全可靠,符合国家、行业相关 标准及地方法规。如甲方要求时,应提供设备的出厂合格证,年审(检)证明,安装检查验收证明、准许使用证书等。如乙方提供的设备因故障、老化等原因无法使用或达不到合同约定的工作能力,甲方有权要求乙方更换设备。如果乙方不执行上述决定,甲方有权终止合同并另行租赁其他替代设备。由此而发生的一切费用(包括但不仅限于新租赁设备所有费用)及造成甲方的一切损失(包括但不仅限于工期延误导致甲方的工期罚款),均由乙方承担;
2、机械设备的 □安装、 □调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。
3、在机械租赁期间,乙方应提供足够的、有经验的并持上岗证的机械操作人员,在甲方的安排下进行机械的使用操作和维修保养工作,甲方有权辞退现场不合格人员并要求乙方在2个工作日内更换合格人员上岗。
4、乙方应提供与所租赁设备相应的操作人员(含因甲方需要赶工时保证按甲方赶工要求而需要的正常工作时间外的乙方操作人员),乙方人员应遵守甲方现场的规章制度和甲方规定的环保、职业健康方面的要求,服从甲方协调安排,严格配合甲方现场施工需要和作业时间,按操作规程进行操作,并要经常按规定检修设备,如因设备故障或乙方操作人员操作不当而出现安全事故,乙方应负全部责任并承担因此给甲方造成的一切损失。
5、乙方应给其进入现场的设备购买保险,如乙方未办理相关保险事宜,甲方有权代办并在相应租金中予以扣除。
6、租赁期间,若发生机械故障,乙方接到甲方通知后,必须在4小时内派人到场维修(如遇暴风雨等特殊原因除外)。
7、若设备每月累计故障停机时间超过24小时,在停机期间每8小时按一个台班扣减乙方当月租金;超过72小时后,乙方必须更换该设备,更换期间甲方将另行租赁其他替代设备,由此所发生的一切费用(包括但不仅限于设备停工租金)及甲方的一切损失均由乙方承担。
8、乙方指定 (联系电话: )为现场负责人,负责现场一切事务。
9、遵守甲方财务管理制度,提供甲方财务要求的相关资料并配合办好税务发票。
10、按时为乙方现场操作人员发放工资,并将工资发放记录提交甲方备案。
第七条、环保要求和安全文明施工
1、乙方在机械设备安装过程中,应严格遵守操作规程以及甲方现场环境管理的有关规定,确保油污、噪声、烟尘等对环境的有害影响控制在最低限度,对产生的污水、有毒有害废弃物等应按要求处置;
2、乙方违反环境管理有关条例时,甲方将对乙方处予1.5倍的政府罚款;每发生一起公众投诉或媒体曝光事件甲方将对乙方处予1000-10000元的罚款;施工过程中甲方发现乙方有违反有关规定的,乙方应立即纠正并将处予500-1000元罚款。
3、机械在开机操作前,乙方应组织有关单位进行鉴定验收,包括是否漏油及噪声、烟尘是否超标准等,验收合格方能操作;
4、机械设备退场前,乙方应将现场清理干净,设备不得漏油,并清理废弃杂物,做到工完场清。
5、不按规定戴其他防护用品,每人次扣50元;在施工区域内,若乙方人员不戴安全帽,每人次扣100元;禁烟区吸烟,每人次扣100元;不系安全带,每人次扣200元;酒后上班,每人次扣200元;第二次发现同一人犯同一错误,加倍处罚。
6、在施工区域内,若乙方人员参与打架斗殴等影响甲方形象的事件,不论任何原因,每起事件甲方对乙方罚5000元,由此造成的甲方损失也由乙方承担。
第八条、合同终止:
甲乙双方中的任一方,在对方严重违约或在被警告后仍继续不履行其在合同项下的任何责任的情况下,可以向对方发出通知终止合同。终止合同供应关系不影响已发生的双方的权利、责任和义务。
第九条、争议的解决方式
1、与本合同有关的或因执行本合同所发生的一切争执,由供需双方友好协商解决。如协商不成,可采用下列第 种方式解决(只能选一种):
一、 向 人民法院起诉
二、 向 仲裁委员会申请仲裁;
2、在争议解决以前,双方均应继续履行合同,否则视为违约
第十条、合同组成
乙方提供相关机械资料及其援引文件,双方在签订合同后的往来文件、双方对本合同的修改、补充,虽未在本合同中全部列出,均视为本合同不可分割的一部分,具有法律效力。
第十一条、其它
1、任何有关本合同内容的任何形式的变更均需采取书面形式进行。
2、本合同正本一式四份,双方签字盖章后,供需双方各持两份。具有同等效力。
3、本合同由甲方和乙方签字盖章后发生法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新施工合同范本免费下载篇18
项目部:(简称甲方)
班组:(简称乙方)
为了确保工程主体结构工程施工安全、优质、高效完成,达到优良工程的目标,按照《经济民法典》和《劳动法》等相关法律法规的规定,双方在公开、公正、平等、自愿的原则上,现就主体结构工程施工由乙方向甲方提供单项劳务,特拟定本合同。一经生效,双方必须共同遵守合同中所制定的各项条款。
一、工程概况
1工程名称:
2工程地点:
3建筑面积:
二、承包范围、承包方式及质量、安全要求
1承包内容:本工程的模板工程(包括需二次施工的栏板、预留孔洞、构造柱、水泥构件预制等)以及内外搭设架、安全防护架搭设、踢脚板、料台、电梯(或提升机)基础、所有进出场材料的装卸车等的施工,包括施工所需附材(扎丝、钉子、胶带、电锯等),包括加工模板所需机械等。本分项工程施工结束后,乙方必须将所用材料按项目部要求在指定地点分类进行整齐堆放,做到工完场清。
2附设工程:施工现场所需的围墙、临时维护场地硬化、临时建筑及设施。
3安全文明施工:依据市级文明工地要求。所有关于文明工地创建过程中所需的人工费及所需的工具及辅材,进场所有施工及管理人员的劳动保护用品费用。
4承包费:本工程除设计及建设单位原因变更部份另做计算外,其他均包含在总承包价内,包括施工所需附材(胶带、钉子等),乙方不得随意要求增加其他费用。
5本工程施工期间对所有施工管理及劳务作业人员食宿自理,施工现场内不能有任何人住宿及乱丢垃圾情况出现。
承包方式:
承包方式:包工不包料(但包含本合同施工所需用的辅助材料及施工所需机械)
质量要求;本工程必须达到合格工程,并达到文明工地验收标准,各分项工程在施工过程中必须严格按图纸、图集及规范要求进行施工,否则造成一切质量问题,造成后果及损失均由乙方负责。
3质量目标:合格
乙方在施工过程中,必须按设计图纸和技术联系单、技术负责人的书面指令及国家现行的施工技术规范进行施工,并接受甲方的监督和检查。甲方预留工程款10%作为乙方的安全保证金,在乙方完成三层主体结构工程并经过项目部质量部验收合格后,甲方将退还预留的工程保证金。
乙方必须按国家质量验收规范进行自检,乙方所施工的项目过程质量必须达到合格工程标准。如发生质量事故由乙方负责一切损失并返工,返工的工程费用(以甲方结算为准)由乙方承担。
所有混凝土均为清水混凝土标准,如果因为涨模、垂直度和平整度超差(按照中级抹灰标准垂直和平整度不得超差3mm)或者振捣等原因导致混凝土需要抹灰墙面和天棚板面需要抹灰,则乙方必须负责承担胀胎混凝土的铲除、清理,同时承担抹灰所用的材料及人工费用,因此项内容而延误工期每天罚款500元。
乙方在施工过程中的质量达不到现行工程施工验收规范的要求时,甲方有权辞退乙方,辞退后按实际完成工程量总额的50%结算。
4安全要求:
乙方必须遵守执行安全技术操作规程,进行安全生产,乙方在生产过程中如因操作不当或者管理不善出现安全事故,其责任完全由乙方负责。
乙方在施工过程中,要有严密的施工安全组织措施,遵守安全操作规程,服从指挥,听从统一调度,确保安全生产。
乙方必须配合甲方对工人进行三级安全教育,不得无证上岗、违规操作。乙方在施工过程中,如发现作业层或作业部位有安全隐患或不安全因素存在时应立即停止施工,并汇同甲方一起将不安全隐患和不安全因素消除后方可继续作业,否则出现意外责任自负。
乙方必须按《安全技术交底》进行安全施工,做好班前安全活动记录。
乙方工人不得破坏施工现场及生活区域内任何安全设施,由乙方所造成安全设施破坏的,其责任及后果由乙方负责。
乙方施工人员进入现场后,必须听从甲方有关人员的安全监督,遵守工地的有关规定,施工人员必须正确使用安全帽等安全防护用品。
乙方必须统一着甲方指定工装、安全帽;工装。工人不戴安全帽者,甲方保安有权拒绝其进入施工现场。
乙方工人进入施工现场后,必须及时办理好“劳务上岗证、暂住证”,乙方可以委托甲方办理,费用自理,待结算时扣除。因乙方原因被有关部门罚款,由乙方承包人负责。
三、工程工期
工期要求:总工期天。
具体时间根据甲方的施工组织设计及甲方指定的月、周进度计划执行。乙方必须无条件严格遵守甲方工程进度安排,不得随意拖延工期;确因甲方责任造成工期延误,经双方共同认定,工期做相应顺延;按照甲方要求的主体封顶时间,工期每延误一天乙方必须向甲方支付总承包额30%违约金。
四、双方的责任、权利
1甲方责任、权利。
全面负责现场的施工组织工作,编制施工组织方案,制定月、周的生产进度计划,确保生产均衡性和连续性。
向乙方提供技术资料,并进行质量、安全、技术交底。负责对乙方管理、监督、检查、验收等职能工作。如乙方在质量、工程进度等方面达不到要求,甲方有权责令其退场。
甲方按照工程进度计划,根据施工需要向乙方提供工程施工中所需要的材料。
甲方负责提供生产所需的大型机械,施工用电、至水二级箱(包括三级箱),主水管至各楼层接口,乙方未经甲方同意不得私自接拆电源、开关;因违反操作规程者,发生的一切后果均由乙方负责。
甲方负责施工现场的安全管理监督工作。对乙方施工人员进行安全教育,宣传正确使用安全“三宝”,完善安全防护措施。在现场周围入重点防范部位设立警示牌。健全现场安全制度,逐日进行安全检查。对违法安全制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款。
甲方协助乙方处理施工工程中可能发生的安全事故,损失由责任方承担。
甲方根据现场实际情况,仅向乙方提供办公用房一间,库房及值班用房各一间(甲方提供材料、乙方打设费用自理)及生活用水、用电,如发现用电炉取暖、烧水,每发现次罚款200元。
2乙方责任、权利
乙方进场必须证照齐全,并向甲方出示营业执照、企业资质证件及施工人员、特殊工种上岗证等有关资料,提供本分项专业技术人员施工人员专业上岗证。必须配备足够的施工技术人员,以满足工程进度需要,并报甲方备案。
负责现场的施工放样,严格按照规范进行施工,确保工程进度和工程质量。
向甲方提供施工的原始记录和所有工程自检资料以及施工进度计划落实方案。
坚持文明施工,施工期间保持现场整洁,有条理的放置施工机械设备和材料,并随时清理废料、垃圾和不再需要的临时性工程。
负责保护好甲方的施工测量标志。
必须做到施工地段道路畅通,施工时及时清理废料,严格控制砂石料等材料的占地,不得因施工阻碍道路畅通,有义务保护好甲方已完工程设施及临时设施,如有损坏,照价赔偿。
各分项同时施工时,要相互配合,妥善处理相互关系,如果施工临近不安全地带,乙方必须每班安排人员在旁防护,确保施工安全。
进场人员必须是满18周岁以上的健康公民。
保证合同人数及技术水平,进场人员必须统一着装且费用自理,并不携带家属及未成年子女进入现场(如有子女家属在当地租房,不能影响甲方整体形象)。
乙方施工人员进入施工区域,必须服从甲方的领导,必须按甲方要求的质量、安全和进度组织施工,遵守现场的各种规章制度,不准打架斗殴,严禁酗酒闹事。否则造成的一切后果乙方自负。
同时乙方不能转包工程,否则甲方有权终止合同。
质量要求:该工程实行“结构优良工程”目标管理,主体结构质量要求达到优良,乙方必须有专职质量安全员,按其质量保证措施进行质量监控,隐蔽工程的隐蔽检查工作。乙方必须按施工规范、图纸设计要求精心组织施工,按照甲方现场工程技术交底进行操作,乙方要建立自检与工序交接检制度,严把质量关,甲方检查验收仅限于抽查。如因乙方施工人员操作不当或乙方自检不仔细造成的质量问题,乙方应承担一切责任。工程质量评定标准以建设单位、监理单位、市质监站的验收结果为准。隐蔽工程由乙方自检达到验收条件后,通知甲方有关人员进行验收,验收不合格的,乙方必须整改至满足要求为止,对同一个分项工程连续二次验收不合格,甲方有权责令乙方进行停工整顿,并交以500元罚款,情节严重的应责令有关人员退场。如质量达不到验收标准按项目部及监理和建设单位制定的处罚规定执行,建立健全质量体系,要求乙方提交承包本工程施工方的组织机构、人员配置、技术干部职位、技术工人人数等详细资料。
安全要求:乙方进场后应协助甲方安全员做好进场安全教育。进入现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加防范,系好安全带,室外高处作业操作前先检查脚手板是否安全,是否牢固等。如发现不安全因素,乙方应及时排除,直至消除安全隐患,排除不了的应及时通知甲方有关人员进行解决,直到符合安全操作规范后方可施工。安排专人操作电锯、电刨等电动工具,要注意用电设施的接线是否正确、安全,电线是否损坏、老化、开裂、裸露等。使用时要正确操作,严禁私拉乱接电线。每天下班时设备和其他工具必须采取防雨措施。在模板安装拆除过程中,注意自身及他人安全,防止模板、扣件等材料坠落伤人。如因乙方人员未按安全操作规程和甲方安全员、工长安全技术交底进行操作,所发生的安全事故,由乙方承担全部责任,
进度要求:乙方必须按甲方指定的工程进度计划进行施工,乙方不能按总工期目标要求完工,每拖延一日按本合同条款执行,当乙方达不到形象进度要求且五日内不能改观,甲方有权终止合同并更换施工人员。
文明施工:乙方应有计划、有秩序的组织施工,做到工厂清洁,任何一道工序施工完毕,多余的材料必须清理干净,按甲方指定地点分类堆放,废料和建筑垃圾堆放至垃圾箱,对于由于方案变化不能使用的材料或多余的材料应及时退还甲方,以免造成材料积压。拆完的模板应及时清理、刷油。乙方必须安排专人打扫作业面及生活区办公区材料堆放区,保持作业面及生活区办公区材料堆放区的整洁卫生,达到省市级文明工地标准要求。乙方管理人员必须约束自己的施工人员,严格管理,如管理混乱,安全隐患多,现场脏、乱、差,达不到省市级文明工地要求,甲方将对乙方处以承包总价5%的罚款并命令乙方按期退场。
其他要求:模板工程严禁野蛮施工,杜绝人为损坏模板的行为,对于竹胶板的使用,拆模板时应保持其边角的完整性,模板严禁从高空往下乱扔,严禁在模板上随意打孔,严禁将模板当做垫板、撬棍使用,野蛮操作造成的破坏应按原价赔偿。方料强调大料不小用,废料要利用,禁止用木料烧火、做饭、取暖。
五、材料供应
乙方的材料计划单应提前7天报给项目部主管工长,经主管工长核实后,由项目部经理及时向材料部门提出计划,材料部门及时落实材料来源,按实进场。乙方所用材料由甲方按施工预算量及施工定金额进行发放。乙方要本着保证质量、节约材料的原则组织施工。对于超用材料部分要查明原因,属于甲方原因的由甲方负责。属于乙方造成的材料超用,甲方按材料实际价格,及超用部分的数量,在工程款结算时扣回。如发现工地的建筑材料及设施料移作他人用时给予重罚。
六、合同价款
1承包单价:劳务综合单价元/㎡(±以下和楼梯间按建筑面积加计算)。
2合同价款包括乙方所有人工资、养老统筹金、意外伤害保险,以及施工所需辅材材料费,单价为综合单价,已包括工程的直接费、现场管理费、施工队伍调遣费、临时生活、临时设施、保险、风险以及与施工队伍有关的各种费用、工程施工期间的物价上浮因素等。合同价款在施工期间直至合同期满不做任何调整。
七、结算及付款方式
本工程实行主体完工,施工完毕验收合格后结算的计价方式。
1乙方将基础工程及一至三层主体施工完毕验收合格后,甲方支付乙方三层以下人工费80%。工程交工验收后付清余款。
2质保金在主体施工完三层并验收合格后,退还各班组。
3经甲乙双方协商,本工程合同发生的用工以签证的形式结算。合同内变更部分单项工程总价(劳务费)在5%以内的项目不增不减,单项工程总价超过5%以上的项目按实结算。
4如因建设单位未及时支付工程进度款而造成甲方跨月结算,乙方不得因此停工施工。
八、合同的事项说明
1在施工过程中,甲方有权监督乙方是否合理使用材料,如因乙方对本公司员工管理不严导致乙方工人偷盗材料,甲方发现后,可以对乙方处以材料价值的10倍的罚款,对于甲方借给乙方的机具,乙方必须如数完整归还,人为损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
2在施工过程中,乙方管理人员及施工人员不服从甲方及时发现监理单位和建设单位代表管理,并对上述各方工作人员采取围攻、辱骂、制造事端等一切恶劣行为者,甲方将对乙方处以工程总价的5%罚款并清理出场。
3文明工地创建过程中,在乙方承担过程作业区域内,必须严格执行《陕西省文明工地检查(验收)表》各项要求,凡违反规定者。每人1次罚款50-100元。
4乙方必须严格执行双方合同中关于质量方面各项要求,如不能满足要求,若属乙方的原因造成返工及使下道工序增加费用均由乙方承担。
九、其它事项
1本合同未尽事宜,由双方通过友好协商解决,作为本合同补充条款,并与本合同具有同等法律效力。
2本合同一式四份,甲乙双方各执一份,留公司及项目部各一份,双方签字之日起生效,工完款清后合同自行消失。
3为确保安全生产和保证过程质量及施工进度,甲乙双方签订的安全责任协议书和其他补充协议书作为本合同的附件、与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章)乙方(盖章)
甲方现场代表(签字)乙方现场代表(签字)
年月日年月日
电话:电话:
合同签订地点:
最新施工合同范本免费下载篇19
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
因甲方需对新设供热所的办公场所进行基本的装饰装修,经甲乙双方共同协商,决定由乙方负责完成该工程,为了明确责任,确保施工的安全、质量和进度,特订立以下条款,供双方共同遵照执行。
一、工程内容: 部分区域进行装饰装修。
二、工程结算价及付款方式:按照《20__年太原市修缮安装工程预算定额》与《20__年山西省统一安装工程预算定额》不计取其他费用,只取8%的税金和管理费,现场签证以实结算,工程完工并验收合格后一次性付清。
三、工程期限:从20__年10月1日至20__年10月10日。如乙方未按期完工,推迟一天扣除工程款1000元。
四、承包方式:由乙方包工包料。
五、工程质量:
1、乙方必须按照国家现行的工程质量技术标准、规范进行施工。
2、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。
六、工程验收:工程全部竣工后,由甲方组织进行验收,不合格工程不予验收。
七、施工安全:乙方是安全施工第一责任人,在施工中要做到文明施工,安全施工。施工过程中发生的一切安全事故均由乙方自行承担。
八、本合同未明确之处,按有关规定协商解决。
本合同一式四份,具有同等法律效力。
甲方:
甲方代表:乙方代表:
签字日期:年日月
最新施工合同范本免费下载篇20
发包人(全称):X
承包人(全称):
经发包人与承包人友好协商,双方一致同意订立本补充合同,作为《X工程施工合同》的变更和补充,施工合同与本补充合同相应条款如有冲突之处,本补充合同具有优先解释权。
一、承包范围
1.除消防工程、电梯工程、弱电系统工程、幕墙工程、单元防盗门、人防门等以外提供施工图范围内的工程。
二、工程量计算、结算原则
1.结算依据:浙江省建筑工程预算定额(1994)版;浙江省安装工程预算定额(1994)版;杭州市建设工程造价信息、浙江省建设工程造价信息及有关信息价运用文件;本补充合同相应结算条款及经发包人工程部确认的竣工图和书面签证材料;
2.计费原则:参照浙江省和杭州市20第十期材料信息价,套用浙江省建筑安装工程预算定额1994版,确保不出现不平衡报价;本工程综合费用土建按直接费的7%(含税)计取,安装工程为零费率(即安装工程造价按直接费加税金计取)。综合费用包括除直接费外费用定额范围内及其它政策性文件所规定的所有费用;非实物形态竞争性费中超高费按定额的70%计取直接费,并不计取综合管理费;混凝土运输费、泵送费不进入直接费组价,泵送混凝土按信息价补价差(信息价中所包含的运输费及泵送费不另扣除),价差仅计税金不计管理费。
3.预算编制、审核原则:承包方在中标通知书领到后壹个月内,按本协议、招标文件、施工合同等有关规定编制完成施工图预算,该预算经发包方认定并由有资质的造价审计公司审定,审定造价若低于承包方编制的预算造价的95%,则承包人承担超过审核造价5%以外部分款项的审核费(审核费按省物价部门规定计取)最终审定价为发包方支付承包方工程款和决算的依据。
4.材料价格的确定:土建工程主要建筑材料单价(钢材、水泥另详)按合同总工期前80%月度的《杭州市建设工程造价信息》平均价计算,部分安装材料按浙江省造价信息,计算方法同土建。但硬PVC管、铸铁(钢)管、溢水管、电线及开关等同意发包方指定厂家和品牌。主要设备及无价材料其质量、价格、产地、规格等需事先经贵方认可并签证同意后采购使用。
5.无价材料的结算方式:土建部分无价材料经甲方签证的采购价加2.8%采保费作为主材价;有定额可套用或参照的按定额直接计费,无定额可参照的按主材价增加10%作为直接费(包括辅助材料费、机械费和人工费等)。安装部分无价材料根据签证的材料价格加1.5%的采购费作为主材价。
6.工程设计变更、联系单、图纸会审及预算暂定价经发包人审核确定后,作为调整合同承包价格的依据。主要设备及无价材料其质量、价格、产地、规格等需事先经发包方认可并签证同意后采购使用。
三、工程款的支付方式
1.所有单体施工至一层裙房楼面后开始支付工程款,每月按当月完成工程量的80%支付(扣除甲供材料),一层以下部分工程款完成一层楼面支付50%,另30%在结顶前均摊到每个月支付。工程竣工验收后七天内支付至工程量的85%(扣除甲供材料),竣工决算后支付至97%,余款3%作为保修金。3%的保修金在保修期满一年后7天内返回30%的保修金。两年期满后返回30%,余款满五年后7天内付清。发包人未按约定时间支付工程款,则按双方签定的施工合同通用条款第26条执行。
四、保证金的分配与支付
1.承包方自愿向发包方交纳人民币壹仟伍佰万元人民币作为保证金。其中质量、安全文明施工、进度保证金各占50%、20%、30%。即750万元、300万元、450万元。
2.在本工程通过竣工验收后,当承包方在质量、进度、安全、文明施工方面达到投标承诺,一个月后返还承包方相应的保证金。
五、甲供材料
1.本工程石材(裙房、楼梯间、电梯门套)、进户门、防火门、防火卷帘门、安装工程的管材、设备、箱体、空调设备、屋面材料及部分无价材料同意甲方指定或甲供。
2.钢材、水泥由承包方自购,由发包方指定厂家。决算时按总工期前80%月度的信息平均价一次性包干,但如遇施工期间单月钢材、水泥供应价与信息价价格差异超过±5%,超出部分由贵方扣除或补给。供应价以甲方当时钢材、水泥的采购价为标准(的钢材、水泥的供应价可作为参考)。
六、分包工程:
1.本工程外装饰幕墙、阳台栏杆、室内防护及空调栏杆、电梯、弱电、消防、公共部分精装修工程等同意发包方分包。承包方收取2%的管理配合费用。(注:配合费内容包括承包方做好分包单位进场施工的配合工作、资料收集、提供住宿用房五间,外架、塔吊,货物提升电梯的使用,分包项目安装完毕的面层粉刷及成品保护)。分包单位进场发生的生活、施工用水电费按实结算,除此之外,不再向分包单位收取任何费用;人防工程、管道天然气等其他未注明的分包项目管理配合费优惠。
2.承包人应与分包单位签订安全生产、文明施工,明确安全方面分包单位与承包人的'相关义务。
七、工程质量
1.承包人承诺工程质量一次验收合格,具备备案条件。为保证工程质量,承诺保证金中的750万元的作为质量保证金。经评定合格质量标准的不奖不罚。经评定为不合格工程,则罚没全部质量保证金。
2.在现场文明施工方面,争创“钱江杯”,承包方将按照杭州市有关要求执行,并通过“双标化”验收,现场总平面布置须经发包方认可方可实施。并承诺本工程创建“钱江杯”,除发包方原因外如无法创出“钱江杯”,发包方将对承包处以100万元的罚款。如创出“钱江杯”,发包方奖励50万元人民币。
3.工程验收后30天内,承包人应提供政府颁发的单位工程使用批准书。
八、进度
1.承包人承诺本工程施工工期为720天(自开工日至质监站竣工验收并整改完毕日),如比定额工期提前,不另计算提前竣工费。
2.除不可抗力,或由于其它因素发包人同意工期顺延外(如每月一次停水、电时间超过8小时的天数超过三天,则超过的天数顺延工期,三天以内不顺延工期)。总工期超过720天视为延期,在720天内完成为按期完成。
3.工期延期在30日历天以内的,每延期一天扣罚5000元处罚,工期延期在30日历天以上60天以内的,每延期一天扣罚10000元/天,工期延期在60日历天以上的,工期保证金全额扣罚。
4.本工程开工日从打第一根试桩开始算起。
5.从打桩完成验收合格后至±0.00完成时间为180天,从开工到主体工程结顶并通过结构验收390天,此项作为工期考核的一个分项。具体各节点时间以甲方签证联系单为准。
6.承包方确保在竣工验收后30天内,完成整改工作,在留一间值班室用房和值班人员外,拆除其他临时设施,人员清场,若违约则按5000元/天处罚。同时竣工验收通过后45天内,工程由承包方派人值班;45天后至交付物业公司使用前,如仍由承包方派人值班,值班费按2人×500元/月人计取。值班期间应保证工程完好无损,如发生损失由承包方承担。
7.为保证室外管线工程实施,承包方承诺按中标工期提前45天拆除外架,提前30天进行室外清场,工作内容包括地下室顶板清理干净;地下室边线外到地下室围护边线之间的建筑垃圾及余土由承包方清运至地下室顶板标高,费用由承包方自行承担;承包方如在规定时间内没有完成清场工作视同违约,每延迟一天按1000元/天付违约金,并在工程款中扣除。
8.承包方承诺在开工日起210天内工地完成“双标化”,并以此作为工期考核的一个要素。
九、安全、文明施工
施工过程中,如有发生人员伤亡事故或省、市、区安全检查有违规而通报现象一次,则处以20%工程安全、文明施工保证金的罚款,如发生更重大安全事故一次,则罚没全部安全、文明施工保证金。
十、专业班组及单列项目的约定
2.桩基由发包方分包,承包方收取3%的配合费。并承担相应的现场质量、安全、进度、资料收集管理等总包责任。
3.围护工程同意由发包方分包,采用总价包干的形式。总价包含井点降水、排水及土方外运。通过报价,如条件相同,优先考虑承包方。
4.单列项目的单价(含税)包干。
(1)泥浆外运13元/M3
(2)工程外墙如采用外保温,施工人工费按13元/M2计,(如采用板材保温价格另定)。
(3)界面剂按3元/M2(含人工材料)。
(4)内墙钢丝片按5元/M2(含人工、辅材)。
(5)土方外运22元/M2,(含挖、运)
十一、施工管理
1.承包方投标标函注明的项目负责人、管理班子确保到位,人员名单已经发包方考察和招标确认,人员不经发包方同意不再发生变动,否则发包方将给予扣除保证金5万元/人。
2.该项目由承包自主完成,如出现转包,发包方有权终止合同,一切损失由承包方承担。
3.施工中承包方如有严重质量及偷工减料问题,经质监、监理部门确认,发包方有权责令承包方清退,由承包方承担一切损失,并按合同造价的10%予以处罚。
4.施工中如采用不合格产品一经发现,发包方根据工商管理部门要求按材料总价款的一倍予以处罚,由此引发的维修工作所产生的一切费用均由承包方承担;如发生二次维修,业主要求退房所造成的一切损失也由承包方承担。
5.发包方已提供400kw用电,在桩基施工过程中,为确保工期要求。由承包方根据地质报告及杭州市实际施工情况,自行调配发电机容量及桩机数量,费用由承包方自行承担。
6.针对该工程的地下车库施工,承包方在施工中须采取相应具体的施工措施(不另计施工措施费),如发现有渗漏水问题,经二次修补后还未见效的,则由发包方委托专业施工单位进行修补,所发生一切费用均由承包方支付。
7.承包方向发包方及监理单位现场管理人员提供办公用房、休息室各一间,电话一部、水、电费用由承包方承担。
8.承包方进场后必须测出现场自然地坪标高,并经监理、贵方签证认可。
9.临时设施搭建位置、土方堆场等如因发包方其他用途需要,承包方无条件拆除。拆除费用由承包方自理。
10.为保证工程竣工后的维修工作,在双方签定施工合同时签定工程维修协议,同时工程交房后针对客户提出的房屋质量问题承包方派专职维修人员常驻现场负责维修事宜,专职维修人员食宿承包方自行解决。
11.由于施工原因引起的轴线偏位、室内粉刷层厚度超标导致业主实际使用面积减少而引起客户投诉的,发包可以直接与客户进行协调,由此引起的费用由承包方承担。
12.如存在图纸修改,先由发包方、监理审定,并提供设计单位确认、修改,承包方不得擅自与设计等部门联系修改图纸。修改后的费用调整按本协议结算审核有关条款执行。
13.施工用水、电费由承包方承担,发包方按水厂和电厂的收费清单在每期的工程款中扣除。发包方提供水源,电源,承包方自行接入临时水、电,并安装水表、电表。
14.施工现场周边市容、环卫、环保、治安消防等部门和办证、协调及规费的交纳由承包自行承担,发包方配合。
15.为加强施工现场管理,在签订本补充合同同时双方签订《工程施工现场管理责任书》。
十二、其它条款
1.本工程项目经理应自始至终蹲点现场指挥生产。项目经理如有特殊情况不在现场,应提前一天报发包人代表许可,并指定委托代表人。
2.承包人有义务维护整个项目的形象,如由于承包人管理不到位,造成主管部门或新闻媒体公开批评的,每发生一次扣罚5万元。
3.合同履行过程中双方如有异议,本协议具有优先解释权。
4.本补充合同自双方签字盖章后生效,本补充合同一式六份,双方各执三份。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人: